система умный дом, gsm-сигнализация, gsm-управление
This template is published under Joomla Perfect
 

Договор

На этой страничке, вы можете ознакомиться с текстом договора на выполнение работ по проектированию, установке, пуско-наладке таких систем как GSM сигнализация, GSM управление, "умный дом INSYTE", GSM наблюдение на примере системы дистанционного контроля утечки воды. Текст договора является типовым и может быть скорректирован в случае разногласий.

 

ДОГОВОР №
подряда на выполнение работ по проектированию, монтажу и пуско-наладке
системы дистанционного контроля утечки воды

г. Лобня «01» августа 2009г.
Объект Частный жилой, одноэтажный дом, по адресу: Московская область, Мытищинский р-н., сельское поселение Федоскино, ул. Центральная д.___

 

Иванов Иван Иванович (далее – Заказчик), № паспорта______ серия_______ и ООО "Коннэкт Джи-Эс-Эм" (далее – Подрядчик), действующий на основании устава, с другой стороны (вместе – Стороны), заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

 

1. Предмет Договора

1.1 Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по проектированию, монтажу и пуско-наладке системы дистанционного контроля утечки воды (далее – ДКУ) в помещении частного жилого дома, по адресу: Московская область, сельское поселение Федоскино, ул. Центральная, д.___, и сдать её Заказчику, а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную настоящим Договором цену. 1.2 Перечень объектов (помещений), подлежащих оборудованию системой ДКУ, а также очерёдность проведения работ устанавливается Заказчиком. 1.3 Виды работ, выполняемых Подрядчиком, а также их стоимость определены в Смете (Приложение №1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора. Также, в смете кратко определены возможности устанавливаемой системы.
1.4 Работа по Договору выполняется иждивением Подрядчика – из его материалов, его силами и средствами.

2. Права и обязанности Сторон

2.1.Заказчик обязан

2.1.1. Передать Подрядчику задание на проектирование, а также иные исходные данные, необходимые для составления технической документации. Задание на выполнение проектных работ может быть по поручению Заказчика подготовлено Подрядчиком. В этом случае задание становится обязательным для Сторон с момента его утверждения Заказчиком.
2.1.2. Использовать техническую документацию, полученную от Подрядчика, только на цели, предусмотренные Договором, не передавать техническую документацию третьим лицам и не разглашать содержащиеся в ней данные без согласия Подрядчика.
2.1.3. Оказывать содействие Подрядчику в выполнении работ в объеме и на условиях, предусмотренных в Договоре.
2.1.4. Предоставить Подрядчику на время проведения работ помещение, пригодное для хранения оборудования и материалов, используемых при монтаже системы ДКУ.
2.1.5. Предоставить Подрядчику помещение для временного хранения материалов и оборудования. Обеспечить охрану указанного помещения от проникновения третьих лиц.
2.1.6. Производить оплату работ, выполняемых Подрядчиком в соответствии с условиями настоящего Договора.
2.1.7. Обеспечить пропускной режим на охраняемую территорию персонала Подрядчика, участвующего в производстве работ. Режим работы согласовывается Сторонами.
2.1.8. При обнаружении со стороны Подрядчика отступлений от условий Договора, которые могут ухудшить качество работ, или иные их недостатки, незамедлительно заявить об этом Подрядчику. Заказчик, не сделавший такого заявления, теряет право в дальнейшем ссылаться на обнаруженные им недостатки.
2.1.9. При получении сообщения от Подрядчика о готовности к сдаче результата выполненных работ приступить к его приёмке.
2.1.10. Нести риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы, если указанные обстоятельства произошли не по вине Подрядчика, ровно как при необоснованной просрочке приёмки выполненных работ.
2.1.11. Привлечь Подрядчика к участию в деле по иску, предъявленному к Заказчику третьим лицом в связи с предметом настоящего Договора.

2.2.Заказчик вправе

2.2.1. Вносить изменения в техническую документацию при условии, если вызываемые этим дополнительные работы по стоимости не превышают пяти процентов указанной в смете общей стоимости мероприятий и не меняют характера предусмотренных в Договоре работ. Внесённые в техническую документацию изменения, в большем против указанного выше объёме, осуществляются на основе согласованных Сторонами дополнительных смет.
2.2.2. Во всякое время осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения (графика), качеством предоставляемых Подрядчиком материалов, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
2.2.3. Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков.
2.2.4. В целях осуществления контроля и надзора за выполнением работ по настоящему Договору, а также принятия от его имени решений во взаимоотношениях с Подрядчиком может заключить самостоятельно без согласия Подрядчика договор об оказании Заказчику услуг такого рода с соответствующим инженером (инженерной организацией).
2.2.5. Если во время выполнения работ станет очевидным, что они не будут выполнены надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от Договора либо поручить исправление работ другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.
2.2.6. Отказаться от приёмки результата выполненных работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность его использования для указанной в Договоре цели и не могут быть устранены Подрядчиком или Заказчиком.
2.2.7. Заказчик может в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения Договора, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Договора. Заказчик также обязан возместить Подрядчику убытки, причиненные прекращением Договора, в пределах разницы между ценой, определенной за всю работу, и частью цены, выплаченной за выполненную работу.

2.3.Подрядчик обязан

2.3.1. Выполнить работы по настоящему Договору в соответствии с разработанной технической документацией, в объеме и в сроки, предусмотренные Договором и сдать работу Заказчику в порядке, установленном нормативными документами.
2.3.2. Поставить материалы и оборудование, используемое при исполнении настоящего Договора, соответствующее требованиям государственных стандартов, техническим и особым условиям, устанавливаемым Сторонами. Срок поставки материалов и оборудования – 10 дней с момента получения Подрядчиком авансового платежа, предусмотренного Договором.
2.3.3. При обнаружении в ходе выполнения Договора не учтённых в технической документации работ и в связи с этим необходимости проведения дополнительных мероприятий с увеличением сметной стоимости, сообщить об этом Заказчику.
2.3.4 При неполучении от Заказчика ответа на своё сообщение в течение пяти дней Подрядчик обязан приостановить соответствующие работы с отнесением убытков, вызванных простоем, на счёт Заказчика.
2.3.5 Невыполнение Подрядчиком этой обязанности лишает его права требовать от Заказчика оплаты выполненных им дополнительных работ и возмещения вызванных этим убытков, если не докажет необходимость немедленных действий в интересах Заказчика.
2.3.6. Обеспечить выполнение на объекте Заказчика необходимых мероприятий по пожарной безопасности, охране труда и окружающей среды, а также сохранности существующих инженерно-технических коммуникаций.
2.3.7 В случае повреждения существующих инженерно-технических коммуникаций Заказчика принять меры к устранению неисправности собственными силами, либо обратиться к Заказчику для устранения неисправности с привлечением его технических возможностей. Восстановительные и ремонтные работы, произведённые Заказчиком, оплачиваются Подрядчиком в претензионном порядке.
2.3.8 Согласовывать с Заказчиком режим своей работы.
2.3.9 Обеспечить постоянную уборку и содержание в чистоте мест проведения работ, утилизацию производственных отходов.
2.3.10 В 5-тидневный срок со дня подписания Акта о приемке в эксплуатацию выполненных работ вывезти из рабочей зоны принадлежащее ему имущество.
2.3.11 Устранить недостатки по обоснованным замечаниям Заказчика, экспертных или государственных органов.
2.3.12 Нести ответственность за обнаружившуюся невозможность использования предоставленных им материалов или оборудования без ухудшения качества выполняемых работ, если не докажет, что невозможность использования возникла по обстоятельствам, за которые Подрядчик не отвечает.
2.3.13 Немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении:

  • возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;
  • иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.

2.3.14 Передать Заказчику вместе с результатом работы информацию, касающуюся эксплуатации или иного использования предмета Договора.
2.3.15 Нести риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки Заказчиком с учётом обстоятельств, указанных в п.2.1.11 Договора.
2.3.16 Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям Договора и не представляют собой вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
2.3.17 В случаях, когда Заказчик расторгает Договор в одностороннем порядке, Подрядчик обязан возвратить предоставленные Заказчиком материалы, оборудование и техническую документацию, либо передать их указанному Заказчиком лицу, а если это оказалось невозможным, - возместить стоимость материалов, оборудования и иного имущества.

 

2.4.Подрядчик вправе

2.4.1. Самостоятельно определять способы выполнения задания Заказчика.
2.4.2. Получать техническую и иную информацию, необходимую для исполнения настоящего Договора. 2.4.3. В случаях, когда исполнение работы по Договору стало невозможным вследствие действий или упущений Заказчика, Подрядчик сохраняет право на уплату ему указанной в Договоре цены с учетом выполненной части работы.
2.4.4. Без согласования с Заказчиком допускать мелкие отступления от технической документации, если докажет, что не они не повлияли на качество выполняемых работ.
2.4.5. Не приступать к работам, а начатую работу приостановить в случаях, когда нарушение Заказчиком своих обязанностей по Договору, препятствует исполнению Договора Подрядчиком, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок. Подрядчик при наличии обстоятельств, указанных выше, вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков.
2.4.6. В случаях, когда фактические расходы Подрядчика оказались меньше тех, которые учитывались при определении цены работы, Подрядчик сохраняет право на оплату работ по цене, предусмотренной Договором, если Заказчик не докажет, что полученная Подрядчиком экономия повлияла на качество выполненных работ.

3. Сроки выполнения работ

3.1.Подрядчик выполнит работы, предусмотренные п.1.1. настоящего Договора в сроки:
3.1.1. начало работ – в течение трёх дней после оформления Сторонами настоящего Договора и поступления на расчетный счёт (наличными, через ККМ) Подрядчика авансового платежа, предусмотренного п.4.2 Договора.
3.1.2. общая продолжительность работ составляет _________ календарных дней.
3.2.Настоящий Договор вступает в силу с момента оформления Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами всех обязательств.

4. Стоимость работ и порядок расчётов

4.1.Общая стоимость работ по Договору составляет 53350,68 (пятьдесят три тысячи триста пятьдесят) рублей 68 копеек.
4.2.После заключения настоящего Договора Заказчик производит авансовый платеж в размере сметной стоимости оборудования.
4.3.Окончательная оплата выполненных работ производится Заказчиком в течение 5 (пять) дней после их завершения и подписания Сторонами акта о выполненных работах.
4.4.Моментом исполнения Заказчиком обязанности по оплате работ является момент поступления определённой Сторонами денежной суммы на расчётный счёт (наличными, через ККМ) Подрядчика.

5. Приёмка выполненных работ

5.1.В 5-дневный срок после окончания работ в соответствии с письменным уведомлением Подрядчика в его присутствии Заказчик принимает выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от Договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно сообщает об этом Подрядчику.
5.2.Перед приёмкой выполненных работ производится предварительное испытание смонтированной системы. Приёмка осуществляется при условии положительного результата проведённых испытаний.
5.3.Сдача результата работ Подрядчиком и приёмка его Заказчиком оформляется актом, подписанным обеими Сторонами. При отказе одной Стороны от подписания акта в нём делается отметка об этом, и акт подписывается другой Стороной.
5.4.Заказчик, обнаруживший недостатки в работе при ее приемке, вправе ссылаться на них в случаях, если в акте испытания были оговорены эти недостатки либо возможность последующего предъявления требования об их устранении.
5.5.Заказчик, принявший работу без проверки, лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при обычном способе ее приемки (явные недостатки).
5.6.Заказчик, обнаруживший после приемки работы, отступления в ней от Договора или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан известить об этом Подрядчика по их обнаружении в срок, не превышающий двух месяцев с момента подписания Сторонами акта о выполненных работах.
5.7.При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между Сторонами, обе Стороны поровну.

6. Ответственность Сторон

6.1.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий настоящего Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации.
6.2.Подрядчик несёт ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований строительных норм и правил, а также несоблюдение регламентов, установленных технической документацией.
6.3.В случаях, когда работа выполнена Подрядчиком с отступлениями от Договора, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для предусмотренного в Договоре использования, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика:
6.3.1. безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;
6.3.2. возмещения своих расходов на устранение недостатков.
6.4.Если отступления в работе от условий Договора или иные недостатки результата работы в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми, Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения причиненных убытков.
6.5.В случае нарушения сроков по настоящему Договору недобросовестная сторона обязывается к выплате неустойки в размере 0,1% от стоимости производимых работ за каждый день просрочки: Заказчик – при нарушении сроков оплаты выполненных работ; Подрядчик – в случае нарушении сроков окончания монтажных и пуско-наладочных работ.
6.6.Если объект выполняемых работ до его приёмки Заказчиком уничтожен или повреждён вследствие исполнения ошибочных указаний Заказчика, Подрядчик вправе требовать оплаты всей предусмотренной Сметой стоимости работ при условии, что им были выполнены обязанности, предусмотренные п.2.3.13 Договора.

7. Гарантии

7.1.Подрядчик гарантирует:

7.1.1. надлежащее качество используемых материалов, конструкций, изделий и оборудования, соответствие их проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество;
7.1.2. качество выполнения всех работ в соответствии с утвержденной проектной документацией, техническими условиями и действующими нормами и правилами;
7.1.3. своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийного срока эксплуатации объекта;
7.1.4. бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудования при нормальной эксплуатации объекта.
7.2.Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов и работ устанавливается 12 месяцев с даты подписания акта приёмки выполненных работ.
7.3.В течение срока гарантии, при условии выполнения Заказчиком требований эксплуатационной документации (передается после окончания монтажных и пуско-наладочных работ), Подрядчик безвозмездно поставляет и монтирует оборудование и аппаратуру системы ДКУ, взамен вышедшей из строя.
7.4.Подрядчик обязан устранить обнаруженные дефекты за свой счет в срок не более 20 дней после подписания акта выявленных дефектов. При не устранении дефектов Подрядчиком, Заказчик вправе устранить выявленные дефекты собственными или привлеченными силами, с отнесением расходов на Подрядчика.
7.5.Течение гарантийного срока прерывается на всё время, на протяжении которого система ДКУ не могла эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечает Подрядчик.
7.6.При нарушении требований инструкций по эксплуатации системы ДКУ, гарантии Подрядчика снимаются. Решение о прекращении гарантийных обязательств принимается Подрядчиком на основании комиссионного заключения о причинах возникшей неисправности с участием представителя Заказчика. Уведомление о прекращении гарантийных обязательств передаётся Заказчику в письменной форме.

8. Порядок разрешения споров

8.1.Все споры и разногласия по настоящему Договору разрешаются путём переговоров между Сторонами.
8.2.В случае невозможности разрешения разногласий путём переговоров они подлежат передаче на рассмотрение арбитражного суда.
8.3.Решение суда, вступившее в законную силу, исполняется обязанной Стороной в безусловном порядке.

9. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)

9.1.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, таких как: наводнение, землетрясение или иное стихийное бедствие, война, мобилизация, акты органов государственной власти и управления, а также другие обстоятельства, реально независящие от Сторон, но непосредственно препятствующие выполнению обязательств по настоящему Договору. При этом срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, необходимому для устранения последствий, вызванных этими обстоятельствами.
9.2.Сторона, ссылающаяся на форс-мажорные обстоятельства, обязана в течение трёх дней уведомить другую Сторону о наличии подобных обстоятельств и их последствиях.
Несвоевременное извещение об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую сторону права ссылаться на них в будущем.
Надлежащим доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности будут служить свидетельства соответствующих компетентных органов.
9.3.Если эти обстоятельства будут длиться более 1-го месяца, то каждая из Сторон вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор после проведения взаиморасчётов по выполненным обязательствам. В этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать от контрагента возмещения возможных убытков.

10. Иные условия

10.1. Если Сторона, благодаря исполнению своего обязательства по Договору получила от другой Стороны информацию о новых решениях и технических знаниях, в том числе не защищаемых законом, а также сведения, которые могут рассматриваться как государственная (коммерческая) тайна, Сторона, получившая такую информацию, не вправе сообщать ее третьим лицам без согласия другой Стороны. Порядок и условия пользования такой информацией определяются соглашением Сторон.
10.2. В случае прекращения Договора по основаниям, предусмотренным законом или настоящим Договором, до приемки Заказчиком результата работы, выполненной Подрядчиком, Заказчик вправе требовать передачи ему результата незавершенной работы с компенсацией Подрядчику произведенных затрат.
10.3. При согласии Заказчика на проведение и оплату дополнительных работ Подрядчик вправе отказаться от их выполнения лишь в случаях, когда они не входят в сферу его профессиональной деятельности, либо не могут быть выполнены Подрядчиком по не зависящим от него причинам.
10.4. Все изменения и дополнения к настоящему Договору принимаются в письменном виде и получают юридическую силу после подписания Сторонами.
10.5. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

11. Приложения

11.1. Приложение №1: Смета
11.2. Приложение №2: Свидетельство о регистрации юридического лица (копия)

12. Реквизиты и подписи Сторон

Заказчик
Иванов Иван Иванович
Россия, Московская область, сельское
Поселение Федоскино, ул. Центральная
д.____
Паспорт №______ Серия________
Выдан_________________________
_______________________________
Подрядчик
ООО "Коннэкт Джи-Эс-Эм"
141865, Московская область, Дмитровский р-н.,
РП Некрасовский, ул.
Маяковского, д. 15
ИНН 5007075565/КПП 500701001
р/с40702810401010000799
в АКБ «ГОРОД» ЗАО г.Москва,
к/с30101810600000000539,
БИК 044552539

Иванов И. И.

_______________

Генеральный директор
Финашкин А. М.
_______________

МП
Город Лобня Московская область - E-mail: inbox@connect-gsm.ru - т. +7 (495) 773-44-97
Design by : Place your Website!